Слишком сложно? Тогда запросите консультацию специалиста!
Наша компания занимается тем, что помогает студентам выполнять различные учебные работы на заказ. Вы можете ознакомиться с перечнем выполняемых работ, а так же с их стоимостью на странице с ценами.
В соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного "___"_________________2_____г. между нашей организацией (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подрядчик обязан приступить к работам по возведению ___________________ __________________________________________________(наименование объекта)
не позднее "___"_______________2__г. (п. ______договора).
Фактически ответчик приступил к выполнению строительных работ только
"______" ______________ 2 ____ г., т.е. просрочка составила ___________________
_ календарных дней.
В соответствии с п. ________ договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере _________% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
Договором строительного подряда от "____"_____________ 2 __ г.
предусмотрен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров
(п. _____ договора). Срок для ответа на претензию установлен_____________
календарных дней со дня ее отправки.
Истцом в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении была направлена претензия (исх. № _________________________ от «___» ___________2___ г.)
на сумму ________________________ рублей (неустойка за __________________ дней просрочки начала работ).
В ответе на претензию (исх. № _____________от «___» _______________2___г.
ответчик претензионные требования не признал, ссылаясь на отсутствие у него материалов, необходимых для начала работ.
Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными, т.к. наличие у него материалов, необходимых для начала работ, по состоянию на "___"____________2____ г. подтверждается_________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Таким образом, ответчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства о сроках начала работ, предусмотренные договором.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 708 ГК РФ, прошу:
1. Взыскать с ответчика в пользу нашей организации подлежащую уплате неустойку за ______ дней просрочки начала строительных работ в размере __________________ рублей. Расчет неустойки прилагается.
2. Расходы по оплате государственной пошлины отнести на ответчика
Приложения:
1. Договор строительного подряда от "__" ______________2 __ г. – на ____ стр.;
2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ – на _____ стр.;
3. Копия претензии от "___"___________2__г. – на ____ стр.;
4. Уведомление о вручении претензии – на ____ стр.;
5. Ответ на претензию № __ от "___"__________2___г.;
6. Расчет подлежащей взысканию неустойки – на ____ стр.;
7. Документы, подтверждающие наличие у подрядчика материалов, необходимых для начала работ, - на ____ стр.;
8. Документ, подтверждающий направление ответчику копии искового заявления, и приложенных к нему документов (почтовая квитанция и т.п.) – на _____ стр.;
9. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (платежное поручение и т.п.), - на ____ стр.
Дата подачи заявления: "___"____________2___г.
Подпись
Печать.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8
